Договор поставки программно-аппаратного комплекса образец

г. ____________________ «___» _______________ 20___ г.

____________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________________________, действующего на основании ______________________________, с одной стороны, и

____________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ______________________________________________________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю программно-аппаратный комплекс (далее — Товар) в составе и комплектации, указанных в Спецификации (Приложение № 1), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Товар должен соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к такого рода товарам, а также техническим характеристикам, указанным в Спецификации.

1.3. Поставщик гарантирует, что Товар является новым, не бывшим в эксплуатации, свободным от прав третьих лиц и не обременён залогом.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

2.1. Общая цена Договора составляет ______________ (_____________________________________) рублей, включая все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

2.2. Оплата производится в следующем порядке: аванс ______% от цены Договора в течение ______ рабочих дней с даты подписания Договора; окончательный расчёт — в течение ______ рабочих дней с даты подписания акта приёма-передачи Товара.

2.3. Расчёты осуществляются путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика, указанный в разделе «Реквизиты и подписи Сторон».

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Товара осуществляется в срок до «___» _______________ 20___ г.

3.2. Место поставки: ____________________________________________________________________________________.

3.3. Поставка включает доставку, разгрузку, сборку, установку и пусконаладку Товара, а также инструктаж персонала Покупателя по эксплуатации.

3.4. Приёмка Товара осуществляется по акту приёма-передачи. При обнаружении недостатков Стороны составляют акт с перечнем выявленных недостатков и сроками их устранения.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан: передать Товар в комплектации и сроки, предусмотренные Договором; обеспечить соответствие Товара техническим требованиям; предоставить документы, необходимые для эксплуатации Товара.

4.2. Покупатель обязан: принять Товар и подписать акт приёма-передачи; оплатить Товар в порядке и сроки, установленные Договором; обеспечить условия для монтажа и пусконаладки.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение сроков поставки Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере ______% от цены Договора за каждый день просрочки, но не более ______% от цены Договора.

5.2. За нарушение сроков оплаты Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере ______% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более ______% от неоплаченной суммы.

6. ГАРАНТИИ

6.1. Гарантийный срок на Товар составляет ______ месяцев с даты подписания акта приёма-передачи.

6.2. В течение гарантийного срока Поставщик за свой счёт устраняет недостатки, возникшие не по вине Покупателя.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

7.2. Все споры разрешаются путём переговоров, а при недостижении согласия — в суде по месту нахождения ответчика.

7.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик: Покупатель:

_____________________________ _____________________________

_____________________________ _____________________________