Договор на ремонт офиса между юридическими лицами образец

г. ____________________ «____» ______________ 20____ г.

___________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________________________, действующего на основании ______________________________, с одной стороны, и

___________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________________________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика ремонтные работы в помещении офиса, расположенном по адресу: ______________________________________________________, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

1.2. Перечень, объем и стоимость работ определяются в Смете (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Срок выполнения работ: с «____» ______________ 20____ г. по «____» ______________ 20____ г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется:

1. выполнить работы качественно и в срок, указанный в п. 1.3;
2. обеспечить соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности и пропускного режима на объекте;
3. сдать результат работ Заказчику по акту.

2.2. Заказчик обязуется:

1. предоставить Подрядчику доступ к помещению для выполнения работ;
2. принять результат работ и оплатить его в порядке, установленном настоящим Договором.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет ____________________ руб., в том числе НДС ____________________.

3.2. Оплата производится в следующем порядке: аванс ____% в течение ____ дней с даты подписания Договора; окончательный расчет — в течение ____ дней с даты подписания акта сдачи-приемки работ.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. По завершении работ Подрядчик передает Заказчику акт сдачи-приемки. Заказчик в течение ____ рабочих дней подписывает акт либо направляет мотивированный отказ.

4.2. При обнаружении недостатков Стороны составляют акт с перечнем недостатков и сроков их устранения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере ____% от стоимости работ за каждый день просрочки.

5.2. За нарушение сроков оплаты Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере ____% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Все споры разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия — в суде по месту нахождения ответчика.

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: ______________________________________________________

Адрес: ______________________________________________________

ИНН/КПП: ____________________

Р/с: ____________________ в банке ____________________

Подпись: ____________________ / ____________________ /

Подрядчик: ______________________________________________________

Адрес: ______________________________________________________

ИНН/КПП: ____________________

Р/с: ____________________ в банке ____________________

Подпись: ____________________ / ____________________ /

Приложение № 1: Смета работ (на отдельном листе).